加工承攬合同糾紛

由佚名分享時間：2024-05-08 06:07:46 加入收藏我要投稿點贊

隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

加工承攬合同糾紛篇一

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提供日期：

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│

│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │

│││││││月│月│月│月│月││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│

└──────────────────────────────────┘

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點：

____________________________________

三、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān)：

____________________________________

五、貨款結(jié)算時間及方法：

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負(fù)擔(dān)：______________

七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

____________________________________

八、其他：

____________________________________

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

____________________________________

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

____________________________________

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì) 合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

____________________________________

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自年月日至年月日止。

─────────────────┬──────────────────

供方：法人委托書號碼___│需方：法人委托書號碼___

營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼

─────────────────┼──────────────────

供方：(蓋章)│需方：(蓋章)

│

負(fù)責(zé)人：│負(fù)責(zé)人：

│

代表：(簽字)│代表：(簽字)

│

開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號：

│

電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛：

│

住址：│住址：

─────────────────┴──────────────────

(注：因欄目所限，內(nèi)容較多的可加附頁于后)

加工承攬合同糾紛篇二

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________

________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

加工承攬合同糾紛篇三

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

帳號：003485

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同糾紛篇四

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準(zhǔn)

3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結(jié)算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。

六、雙方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

七、其他事項

1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同糾紛篇五

承攬方：

代表人：職務(wù)：電話：

定作方：

地址：電話：

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內(nèi)容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進(jìn)場日期計算。

7.，共計：元

第二條圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。

第三條定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。

第四條承攬方義務(wù)

(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)

(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

第六條確定變更合同價款及工期

(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。

(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

第七條材料的提供

(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：

(1) 項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

第九條項目驗收和保修

(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

(2) 第十條合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。

第十一條違約責(zé)任

1. 承攬方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

2. 定作方的違約責(zé)任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

第十二條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十三條合同爭議的解決方式

本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：。第十五條附則

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

定作方：承攬方：

代表人：代表人：

聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

年月日年月日

加工承攬合同糾紛篇六

委托方： (以下簡稱甲方)

加工方： (以下簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負(fù)。

六、結(jié)算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。

乙方責(zé)任

1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責(zé)任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責(zé)任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章) 乙方：

年月日：

加工承攬合同糾紛篇七

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間： 20xx 年 4 月日

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計： 30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。

第七條、違約責(zé)任：

1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。

第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日：

加工承攬合同糾紛篇八

定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝標(biāo)識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標(biāo)識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

1) 制造的內(nèi)容：“”;

2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;

4) 字體白天及夜晚均為紅色;

5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

7) 全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識牌的制作與安裝(雨天除外)。

四、該標(biāo)識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標(biāo)識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。

五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。

六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。

七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標(biāo)識牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同糾紛篇九

合同編號：______________

甲方：___________________（承攬方）

乙方：___________________（定做方）

為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

第一條加工成品

品名：_________________________________________

規(guī)格：_________________________________________

數(shù)量：_________________________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1.甲方在進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。

2.甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

第五條價教或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準(zhǔn)，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)

_____________________________________________________________________

第十條結(jié)算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條甲方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期違約責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。

三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當(dāng)向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由乙方代為保管時，應(yīng)當(dāng)償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失。

八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。

五、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失，對方不得提出賠償要求。

第十五條糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：

1.由________仲裁委員會仲裁；

2.向________人民法院起訴。

第十六條其他事項

1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。

2.遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。

甲方：_____________（簽章）乙方：_________________（簽章）

法定代表人：_______（簽章）法定代表人：___________（簽章）

電話：____________________ 電話：_________________________

簽約日期：____年___月___日

簽約地點：________________

加工承攬合同糾紛篇十

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《_____》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概況

1、項目名稱：

2、項目地點：

二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：元/m2 備注

1 鋼質(zhì)防火門甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?o_________元/?o=元。

114樘/363.06?o

金額（大寫）：（不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。

四、交貨地點：工地現(xiàn)場。

五、技術(shù)質(zhì)量要求：

1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955-20_________。

2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

八、售后服務(wù)承諾

九、違約責(zé)任

1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

電話：電話：

年月日年月日

加工承攬合同糾紛篇十一

定制人：

承攬方：

一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量：

產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額

二、材料的提供：由承攬方包工包料，產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費。

三、交貨地點：方式：付款條件：款到發(fā)貨

四、其他要求：合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn)。

五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效，雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。

六、違約責(zé)任：承攬方、定制方違反合同約定的，應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒有約定的，應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

定制方：承攬方:

聯(lián)系人：聯(lián)系人：

電話：電話：

地址：地址：

加工承攬合同糾紛篇十二

定作方（以下簡稱甲方）：

承攬方（以下簡稱乙方）：

供料方（以下簡稱丙方）：

甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

一、工程項目名稱：

二、施工地點：

三、工程量：

四、工程總額及付款方式：

1、工程總額：

2、付款方式：

3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權(quán)。

五、工程期限：

1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

風(fēng)險提示：

加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

六、乙方工作：

1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。

2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

七、甲方工作：

1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場施工時，施工場地應(yīng)具備施工條件。

3、施工過程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。

4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作。

八、丙方工作

風(fēng)險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)_____的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。

2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔(dān)責(zé)任等。

九、驗收：

1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗收。

2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標(biāo)準(zhǔn)）。

3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進(jìn)行驗收。

4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見，須在驗收單中說明，經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察，確有質(zhì)量問題的，乙方進(jìn)行后期整改。

5、工程驗收單支付甲方時，甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內(nèi)，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

十、保修：

1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方，乙方在12小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行制品檢修，通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用。

十一、安全責(zé)任：

1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責(zé)任1年。

2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失，乙方承擔(dān)完全責(zé)任。

3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責(zé)任。

十二、合同變更：

1、合同內(nèi)容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

加工承攬合同糾紛篇十三

訂立合同雙方：

承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

品名：___

規(guī)格___單位：

數(shù)量：___

備注：___

玻璃柜臺：130_40_90件120

塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃臺面柜臺：180_100_95件20

棉布貨架：180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：_____縣木具廠

代表人：___

地址：___

電話：______

開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：___

乙方：___縣百貨公司

代表人：___

地址：___

電話：___

開戶銀行：___

帳號：___

___年___月___日

加工承攬合同糾紛篇十四

甲方(定作方)：

乙方(承攬方)：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：

一、采購產(chǎn)品情況：

1、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________;

2、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________;

3、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________;

……

總金額(含稅價)：人民幣________________________元整(小寫￥_______________________)。

二、樣品約定時間

自本合同生效之日其______個工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨時間、地點及運費

合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))。

四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明：

按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

五、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限

以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

六、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費用由乙方承擔(dān)。

七、結(jié)算方式和期限：

合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預(yù)付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

八、違約責(zé)任：

1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式：

本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

加工承攬合同糾紛篇十五

甲方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

乙方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，共同遵守。

第一條加工地材名稱及單價

一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進(jìn)出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。

第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。

第三條加工砂石料質(zhì)量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。

第四條加工砂石料數(shù)量

本工程在________時間內(nèi)預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價款支付方式

一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。

第六條甲方權(quán)利義務(wù)

一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理，對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。

三、負(fù)責(zé)提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負(fù)荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。

四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。

五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。

六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

七、負(fù)責(zé)組織_____運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔(dān)運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔(dān)）。

第七條乙方權(quán)利和義務(wù)

在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。

一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

第八條違約責(zé)任

一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔(dān)，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費用。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。

第九條履約保證

提供履約保證金______萬元。

第十條爭議解決方法

在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條協(xié)議的生效

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第十二條附則

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。

甲方：

授權(quán)代理人：