在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

加工合同協議書篇一

乙方：____________________（承攬方）

雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

加工合同協議書篇二

篇，歡迎閱讀參考!

加工合同范本

(一)

合同編號：_________

甲方(加工裝配方)：_________

乙方(來料、來件方)：_________

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

一、雙方責任

1、甲方責任：

(1)提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業后____月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2、乙方責任：

(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數量

第________年加工上述產品，加工費約_________元，從第________年開始的產量，應在前________年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

三、作價原則和工繳費

1、試產(培訓)期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作____日，每天。

2、試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過。

3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4、每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

四、損耗率

1、試產期內的消耗率，實報實銷。

2、試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

五、來料和交貨期

1、乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

2、為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后，通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險

1、工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

八、技術交流

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年，即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿后，不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、設備)歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

十、仲裁

凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

十

一、語言

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

十

二、合同的份數和修訂

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

加工合同范本

(二)

承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

________年____月____日

承攬方：________________________

代表人：_________

________年____月____日

加工合同范本

(三)

甲方(發包人)：______________

乙方(承包人)：______________

根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益，在平等、自愿的基礎上，經甲、乙雙方協商一致，就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;

一、甲方自愿將坐落在：______________，廠房使用面積______平方米出租給乙方使用，廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解，愿意承包該廠房。

二、租賃用途為石材加工與銷售，不得用于其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。

三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。

四、前________年租金每年為人民幣______萬，此后________年每年人民幣______萬，付款方式：________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅，其一切稅費由承租方承擔)。

五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿后，如乙方無違約行為，甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為，甲方不返還乙方已經支付的租賃押金，以15萬元作為違約金賠償給甲方。

六、乙方應當履行下列義務：

1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修，變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧，獨立核算，因此產生的責任與甲方無關。

2、甲方提供變壓器給乙方使用，乙方應當按照甲方每月提供的電表度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳，乙方應當將款項在產生后七天內及時支付給甲方。

3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔，如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的，甲方有權向乙方全部追償。并且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失，包括：律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。

4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行，如確有需要改造，必須得甲方面同意，費用自理，權屬歸甲方所有，租賃期滿后或者解除合同時，就無償移交給甲方。

5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物，以免影響車輛及人員通行。

6、未經甲方書面同意，不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用，不得抵押承租廠房。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。

7、不得擅自改變租賃用途，不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、制毒、售假等違法活動，不得生產加工和存放易燃爆物品，不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品，生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。

8、自覺遵守國家的有關規定，服從甲方管理，接受當地人民政府有關部門的監督檢查。

9、廠房內應當公告設備安全操作指示，如乙方違反操作規定，所造成的安全事故或隱患，由乙方承擔全部責任，甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。

10、租賃期間，如遇到天災、戰爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素，造成本合同不能履行的，由此造成直接經濟損失成的各項損失，甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內購置增加的機械設備，乙在租期滿后有權拆走，甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內，及工廠經常所需的有關證件。

1

1、乙方租賃后，應當以自行注冊的公司或個體名義對外經營，不得以甲方的名義對外經營，商標屬于甲方所有，乙方無權使用。

1

2、租賃期滿后，乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方，廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。

七、違約責任：

1、乙方違反本合同任一條款的，應當向甲方支付違約金，違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金，作為部分違約金。

2、乙方違約的，甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。

七、本合同若未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，另擬定補充協議。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。

八、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份為據，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：____________

乙方(蓋章)：____________

簽訂日期：________年____月____日

加工合同范本

(四)

供方(全稱)：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

需方(全稱)：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

十

一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十

二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十

三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿易合同進料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

________年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

________年____月____日

加工合同范本

(五)

以下簡稱甲方)：_____________

加工方(以下簡稱乙方)：_____________

甲乙雙方通過共同協商，在乙方生產設備能力允許的情況下，經甲方要求，乙方同意，為甲方加工生產系列飲料，雙方本著平等協商、互惠互利的原則，達成以下議項：

一、加工產品范疇

1、產品品名：_____________

2、產品規格為：_____________

3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

二、加工費用

加工費按_____元瓶，以每箱_____元(每箱_____瓶，核算加工費按箱計算)。

三、加工方式

甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物)，乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。

四、加工數量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量。

五、結算方式

每月____日，有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況，盤存加工數量，以實際發貨數量計算加工費。

計算方式：實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費，每月____日前付清當月加工費，甲方以現金或者匯票支付。

六、加工產品質量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。

2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附__________商標使用授權書。

3、產品在保質期內出現批量性質量問題，只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準，皆由甲方負責解決，與乙方無關;

4、在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;

5、少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

6、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

七、原輔料及包裝材料供應

1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

八、交貨方式

甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨，由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。

九、物料耗損標準

按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%，瓶2%、標簽2%以內，超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可)，不屬2%耗損控制范圍。

十、裝卸

甲方負責所有原輔材料的裝卸，乙方負責提供機械予以協助。

十

一、倉儲

乙方負責成品的倉儲工作，產品在發運前由乙方負責倉儲保管，產品所有權屬甲方，出庫必須由雙方人員共同進行。

十

二、甲方的責任與義務

1、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件;

2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;

3、加工費后，甲方須書面通知乙方：本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃，以更乙方組織生產;

4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;

5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝溫度等，如甲方提供e瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度，所造成的損耗由甲方負責;

6、甲方需留技術人員二名(聯絡員)，對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;

7、內容物的收、發、保管由甲方負責;

8、廢舊包裝物權屬甲方，由甲方收集、保管、處理;

9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。

十

三、乙方的責任與義務

1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動;

2、接甲方生產通知后，立即組織生產;

3、必須按甲方提供的技術標準進行生產，否則出現的質量問題由乙方承擔;

4、負責包裝物的收、發、保管工作;

5、給甲方提供倉庫，庫房由甲方保管內容物所用;

6、入庫由乙方負責保管，由甲方負責發貨;

7、負責為甲方工作人員提供住宿。

十

四、合同有效期限：自________年____月____日至________年____月____日

十

五、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

十

六、未盡事宜，雙方共同協商解決。

甲方(簽字蓋章)：_____________

法定代表人：_____________

乙方(簽字蓋章)：_____________

法定代表人：_____________

合同簽字地點：_____________

合同簽定日期

加工合同協議書篇三

合同編號：______________

定作方：_______________________

承攬方：_______________________

簽訂地點：_____________________

簽訂時間：_____年_____月_____日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

（注：空格如不夠用，可以另接。）

二、定作方帶料

（注：空格如不夠用，可以另接。）

三、質量要求、技術標準

────────────────────

四、承攬方對質量負責的條件及期限

────────────────────

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

────────────────────

六、驗收標準、方法和期限

────────────────────

七、包裝要求及費用負擔

────────────────────

八、交（提）貨方式及地點

────────────────────

九、交付定金預付款數額及時間

────────────────────

十、結算方式及期限

────────────────────

十一、違約責任

────────────────────

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

────────────────────

十三、解決合同糾紛的方式

────────────────────

十四、雙方協商的其它條款

────────────────────

有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

監制部門：__________ 印制單位：____________________

加工合同協議書篇四

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工合同協議書篇五

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

第四條 材料由_________方負責。

第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章)：________________

_________年________月_______日

乙方(簽章)：________________

_________年________月_______日

加工合同協議書篇六

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額?十萬千百十元角分??????????????????合計人民幣(大寫)2.交貨辦法

（1）交貨地點：______________________________________________________。

（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法

貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法

乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則

（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失

（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

（5）貨物運達站__________________________________________。

（6）收貨人______________________________________________。

（7）合同糾紛的處理______________________________________。?

加工合同協議書篇七

委托方：_________(甲方)

承攬方：_____________(乙方)

1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年月日

加工合同協議書篇八

一、簽定時間：_____?年__?月__?日交貨地點：_____________

制單№款號?、貨品?、名稱?、?數量?、貨期?、單價?、每?件?、成本價?、備注

________、?____、?____、____、?____、?____、____、____、____

二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

六、乙方交貨成品數量缺失的，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫的，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收的。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

甲方（供應方）：_____________?乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________地址：______________________

授權代表：__________________?公司蓋章：___________________

授權代表：__________________?公司蓋章：___________________

日期：______________________日期：_____________________

加工合同協議書篇九

甲方：

乙方：

為維護甲乙雙方合法權益，根據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：

一、 工程名稱：_________?黃金國際

二、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段

三、 工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗制作和安裝。

四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。

五、 合同綜合價格：本合同為含稅等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。

六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系，根據施工進度控制好加工制作的時間，乙方接到通知后迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。

七、 付款條件及方式：

1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。

2、 辦理完按揭手續，加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。

八、 質量標準

1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。

2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。

3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做，達到門窗安裝質量要求。

4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，并保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，并承擔給甲方帶來的全部損失。

5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂后，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。

九、 驗收方式：甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢后，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，并對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。

十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險

十一、甲乙雙方權利與義務

1、 甲方承諾

① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。

② 為乙方提供圖紙，并審查乙方提供的施工資質等。

③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。

④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。

2、 乙方承諾

① 接到甲方通知后，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。

② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。

③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。

④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。

⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，并承擔合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金。

⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。

⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規范，制定安全方案，采取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。

⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。

11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。

12）不能按照國家規范，圖紙及合同約定進行加工制作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

加工合同協議書篇十

為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

甲方：________________________

乙方：________________________

一、甲方權利、義務

1.向乙方提供______，回收產品，現金支付加工費。

2.向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。

4.向乙方及時供應全套散件。

二、乙方權利、義務

1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

2.按甲方要求加工合格______。

3.及時支付散件價款。

4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。

5.乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

三、生產標準（依培訓標準）

1.氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

2.火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

甲方：______________

地址：______________

電話：______________

乙方：______________

地址：______________

電話：______________

簽定日期：__________

加工合同協議書篇十一

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備注

粘結劑20公斤/袋

填縫劑

合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

五、包裝標準及要求：甲方提供包裝。

六、結算方式及期限：現款現貨。

七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

合同約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。

單位名稱（章）：單位名稱（章）：

委托代理人：委托代理人：

加工合同協議書篇十二

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

第六條加工費結算辦法與時間

______________________________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________地址：___________________

_________年______月____日_________年______月____日

簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________

加工合同協議書篇十三

購貨單位(甲方)：地?址：法定代表人：電?話：供貨單位(乙方)：地?址：法定代表人：電?話：為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條?模具的名稱、品種、規格和質量

1、模具的名稱：按照每次《模具外協加工單》標注的名稱;

2、出產單位：?商標：

3、模具的技術標準(包括質量要求)，按下列第(?)項執行：

(1)按國家標準執行;

(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行;

(3)無國家和部頒標準的，按企業標準執行;

(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執行。

第二條?模具的包裝標準：

第三條?模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限

1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費用由乙方自行負責。

2、運輸方式：__________。

3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。

4、交貨期限：年____月____日以前將模具交付甲方

第四條?模具的價格與貨款的結算

1、模具的價格：元人民幣套;

2、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費。

第五條?甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。

第六條?模具的工藝要求：模具圖紙、模具外協加工單如附件。

第七條?驗收方法

1、驗收時間：?;

2、驗收手段：?;

3、驗收標準：?;

4、由誰負責驗收和試驗：?;

第八條?乙方的違約責任

1、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的30%的違約金。

2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據模具的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

3、乙方因模具包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

第九條?甲方的違約責任

1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。

2、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。

4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

第十條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，雙方另行協商履行期限，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條?如甲方因生產需要，要求增加該模具數量，其價格另議。

第十二條?解決合同糾紛的方式：甲乙雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

第十三條?雙方本著誠原則簽定本合同，若有未盡事宜，須雙方另行協商解決，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十四條?本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。購貨單位(甲方)：(公章)?供貨單位(乙方)(公章)代表人：(簽字)?代表人：(簽字)簽約地址：?簽約地址：電話：?電話：年____月____日

返

加工合同協議書篇十四

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條?交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條?運輸辦法及費用負擔

第十條?轉包

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____?元；（合同中無具體規定的，應當比照?中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條?定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條?不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（?）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____?年____?月____?日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

加工合同協議書篇十五

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

加工合同協議書篇十六

承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結算辦法與時間

_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_______________________地址：_______________________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

加工合同協議書篇十七

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：

1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

2.交貨辦法

(1)交貨地點：______________________________________________________。

(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3.付款辦法

貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4.驗收辦法

乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5.附則

(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失

(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

(5)貨物運達站__________________________________________。

(6)收貨人______________________________________________。

(7)合同糾紛的處理______________________________________。

甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：____________________帳號：____________________

電話：____________________電話：____________________

_________年____月_______日_________年____月_______日

簽訂地點：________________簽訂地點：________________

加工合同協議書篇十八

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

經雙方協商同意，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務：

產品名稱

型號規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作人按下表供應原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開戶銀行

賬號

編碼

承攬方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開戶銀行

賬號

編碼

鑒（公）證意見：

經辦人

鑒（公）證機關（章）

（注：除國家另有規定外，鑒（公）證衽自愿原則）

年?月?日

有效期限____________至_______年______月______日