每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇一

乙方：

本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。

為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的.資金證明。

第七條 爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

第八條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）： 法定代表人或授權代理人（簽字）：

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇二

xxxx公司：

本保證金作為承包人就xxxx工程施工項目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價格的10%。

1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的并同意的.修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除；

2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現有或未來的稅金、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；

4、履約保證金的有效期在工程竣工并經有關單位驗收合格后三十（30）天內，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺退回給承包人，不計利息；但如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

5、我公司保證在收到中標通知書的3日內向發包人提交履約保證金。

6、我公司如未按招標文件的規定交納履約保證金，將自愿放棄中標項目及投標保證金。

xxx

20xx年xx月xx日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇三

常州市建筑業企業農民工工資保證金動用支付承諾書

(工程所在地)建設局：_____

勞動和社會保障局：_____

總工會：_____

工程項目現已由我公司參與承建，為確保在該項目務工的農民工的合法權益不受侵犯，特做出如下承諾：

一、嚴格遵守《中華人民共和國建筑法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設領域勞務工程款和農民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規和規定。

二、嚴格按合同約定支付勞務工程款和農民工工資。

三、監督或做到用工企業與農民工依法簽訂勞動合同，合同內容明確工資支付方式、標準和結算時間等。

四、告知農民工享有的合法權益和其合法權益受到侵犯時的投訴部門和聯系電話。

五、農民工工資保證金已向指定銀行專戶足額繳納，當發生以下幾種情形，承諾可以由(工程所在地)建設局、勞動和社會保障局、總工會或其委托機構直接動用保證金：

1.故意拖延、拒不履行支付農民工工資義務，超過限定時間的；

2.因拖欠農民工工資引發群體性上訪、越級上訪或其它事件的；

3.企業負責人、注冊建造師(項目經理)、勞務承包人規避、逃逸，致使農民工訴求的'拖欠事項無法認定的。

4.將農民工工資支付給個體承包人(包工頭)，未兌現農民工工資的；

5.建設行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認定的其他需要動用保證金支付的情形。

注冊建造師(項目經理)(簽字)：_____

法定代表人簽字(簽字)：_____

施工單位名稱(章)：__________

_____年_____月_____日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇四

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-154012113001的項目投標并遞交了形式為的投標保證金元，在此我方承諾如下：

1、如果招標文件投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標后一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金內扣除該筆款項。

2．如果招標文件投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。投標人名稱（蓋章）：

投標人授權代表（簽字）

日期：_____年_____月_____日

說明：

1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等

可能產生的'一切后果由投標人自行負責。

3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯系。

注：

1、此承諾書不允許裝訂入投標文件中，應按投標人須知的規定密封標記并放入開標一覽

表及投標保證金單獨封裝的信封中。

2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其后果由投標人自行承擔。

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇五

惠山區建設局建管處：

無錫市寶豐電力設備廠投資建設的新廠區新建車間工程由我公司總承包承建，新建車間工程一幢，排架結構、單層、建筑面積5472.23m2，計劃開工日期為20xx-5-18，計劃竣工日期為20xx-10-28，項目經理唐啟忠。

我公司鄭重承諾：嚴格按照合同協議全部足額發放農民工工資，決不拖欠農民工單包工資款，絕不發生農民工因工資問題引發的群體性及個體性上訪事件，如有上述事件發生，均由我公司承擔一切經濟責任及法律責任。

無錫惠山工程實業有限公司

楊市止

20xx年5月20日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇六

xxx旅游局：

根據《旅行社條例》規定， xxx旅行社(經營許可號xxx )須依法繳納xxx 萬元人民幣(金額大寫：xxx )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為 )，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、 申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

3、 按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的`裁決，申請人須賠償旅游者的損失。

4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自xxx 年 xxx月xxx 日起至 xxx年xxx 月xxx 日止。

承諾人：xxx

xx年x月x日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇七

本保證金作為(投標人名稱)(承包人)就項目(招標編號： )所簽定合同的履約保證金。履約保證金額(大寫)。

1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或建筑物(以下簡稱“違約”)，只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除。

2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論從任何人以何種理由提出扣減現在或未來的稅費、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

3、履約保證金構成承包人無條件的'，不可撤消的直接義務；

4、承包人保證在收到中標通知書的同時，向發包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價格的百分之五(5%)。履約保證金將在工程竣工并經有關部門驗收合格并簽署書面合格報告后的三十(30)日內，其余額退回給承包人，不計利息。

5、履約保證金應為銀行支票、匯票或現金。

6、如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

投標人名稱(承包人)：

公章：

銀行賬號：(包括開戶行地址、電話等)

開戶行地址：

開戶行電話：

法定代表人或授權代表(簽字)：

年月日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇八

（招標人）：

（招標代理單位）：

根據《福建省招標投標條例》及《施工招標文件》（招標項目編號：號）規定，招標人應當在發出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的.投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的的投標保證金人民幣（大寫）_____元（小寫：_____元）于開標后的第三天起予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規定繼續履行下列投標擔保承諾：

本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到沒收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。

投標單位：（蓋章）

法定代表人：（簽字或蓋）

_____年_____月_____日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇九

中國東方資產管理公司：

我本人自愿參與嵩明縣圓山水泥廠債權的公開競爭性出售競價會，特向貴公司作出如下承諾：

若我本人被宣布為中標人后，我本人未與貴公司簽訂相關資產轉讓合同或未支付擬收購債權的.轉讓價款，則由貴公司全額沒收本人已交納的競價保證金￥50,000.00元(人民幣伍萬元整)。對此，我本人無任何異議。

特此承諾！

承諾人：

年 月 日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇十

致：岳陽市正信醫藥招標代理有限公司

根據招標文件規定，我公司做為合法投標人參加本次集中招標采購。我們保證：投標文件真實、合法，產品質量符合國家標準。如出現產品質量問題，我公司將承擔一切法律責任和經濟賠償責任。

本保證書有效期限為本次集中招標采購周期。

投標企業名稱(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

簽署日期： 年 月日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇十一

申請人：有限公司請求事項：

請求貴院退還申請人預交的`幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。

事實與理由：

申請人與被申請人財產損害賠償糾紛一案，申請人預交幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。現貴院已作出（20xx）xx民終xxx號民事裁定書，裁定退回上述人預交的幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。故申請人申請貴院退還申請人預交幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。

申請人收取退回案件受理費的賬戶如下：開戶行：中國xx銀行xx支行賬號xxxxxxxxxxxxxxxxx戶名：xxxxxxxxxxxxxxx電話：xxxxxxxxxx此致

xx市xx人民法院

申請人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇十二

致：

我在貴單位 招標中，做出如下鄭重承諾：

如果我單位有幸中標，在與貴單位簽訂合同前，保證出具招標文件要求的履約保證金。如屆時不提供，貴單位可取消我單位的中標資格，并沒收投標保證金。

承諾單位：

法定代表人或授權委托代理人：

年 月 日

保證金承諾書 保證金承諾書承諾人寫寫的名字篇十三

根據《旅行社條例》規定，旅行社(經營許可號)須依法繳納萬元人民幣(金額大寫：)的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的.協議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

2、申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。

4、如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自年月日起至年月日止。

承諾人：_____

_____年_____月_____日